合同编号:__
发包方(全称):_(以下简称甲方)
承包方(全称):_(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于__(以下简称“总包方”)已经与甲方签订施工总承包合同(以下简称“总包合同”),双方就本建设工程劳务分包事项协商一致,订立本合同。
第一条 劳务分包工作对象及内容
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 分包范围:(具体工作内容、范围以施工图纸及甲方现场指令为准)。
1.4 劳务作业内容:(例如:模板制作安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑、砌筑、抹灰等具体分项工程)。
第二条 分包工作期限
2.1 开始工作日期:_年月日;
2.2 结束工作日期:年月日;
2.3 总日历工作天数为:_天。
具体工期根据总包合同工期及甲方现场进度要求执行,乙方必须服从甲方安排,确保工期。
第三条 质量标准
3.1 本工程质量标准:符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关的专业验收规范,并达到总包合同约定的质量标准,质量评定等级为。
3.2 乙方必须严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准。
第四条 合同价款及支付
4.1 本工程合同价款采用下列第_种方式计算:
(1)固定单价合同,单价为人民币元/(计量单位,如平方米、立方米、吨等),暂定总价为人民币元(大写:);
(2)固定总价合同,总价为人民币元(大写:_)。
4.2 合同价款包含乙方为完成本合同约定工作所需的人工费、小型机具使用费、管理费、利润、税金及风险等全部费用。
4.3 工程款支付:
(1)每月_日,乙方上报经甲方审核确认的已完成合格工程量,甲方在收到总包方相应工程款后日内,按审核工程量的%向乙方支付进度款;
(2)本合同约定的全部工作内容完工并经甲方及相关部门验收合格后,支付至结算总价的%;
(3)余款_%作为质量保证金,待工程整体竣工验收合格且无质量问题后(或按总包合同约定的质保期届满后)无息付清。
第五条 甲方义务
5.1 提供具备施工条件的施工场地,负责施工技术、质量、安全、进度等方面的统一管理和协调。
5.2 提供施工图纸、设计变更等技术资料,并进行技术交底。
5.3 按合同约定办理计价、支付劳务报酬。
5.4 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
第六条 乙方义务
6.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量、安全、进度向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。
6.2 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及甲方指令施工,确保工程质量。
6.3 加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
6.4 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查。
6.5 妥善保管、合理使用甲方提供的机具、周转材料及其他设施。
6.6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收。
第七条 安全施工与检查
7.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
7.2 甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
7.3 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向甲方提出安全防护措施,经甲方认可后实施。
第八条 保险
8.1 乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。保险事故发生时,双方有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失。
第九条 材料、设备供应
9.1 本工程由甲方提供主材、大型施工机具及周转材料(具体清单另附)。乙方应在用料前__天向甲方提交用料计划。
9.2 乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,乙方应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
9.3 乙方自备的小型手动工具及辅助材料费用已包含在合同价款内。
第十条 违约责任
10.1 当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
(1)甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬的,应按同期银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息;
(2)因甲方原因导致工期延误或给乙方造成其他损失的,应赔偿乙方损失。
10.2 当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)因乙方原因工程质量不符合合同约定的质量标准,乙方负责无偿修理或返工,并承担由此造成的工期延误及甲方的经济损失;
(2)乙方施工进度滞后,经甲方书面催告后仍无力改善,严重影响总工期的,甲方有权单方面解除合同,乙方应承担由此给甲方造成的一切损失;
(3)乙方将其承包的劳务再分包的,甲方有权解除合同,乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。
第十一条 争议
11.1 甲乙双方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第_种方式解决争议:
(1)向仲裁委员会申请仲裁;
(2)向_人民法院起诉。
第十二条 合同生效与终止
12.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
12.2 双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止。
第十三条 合同份数
13.1 本合同正本两份,具有同等效力,由甲乙双方各执一份;副本_份,甲方执份,乙方执_份。
第十四条 补充条款
甲方(盖章):_
法定代表人(签字):
委托代理人(签字):
地址:
电话:
开户银行:
账号:
签订日期:年月_日
乙方(盖章):_
法定代表人(签字):
委托代理人(签字):
地址:
电话:
开户银行:
账号:
签订日期:年月_日