劳务分包合同（通用）

甲方（发包方）：（名称）
统一社会信用代码：
法定代表人：
地址：
联系电话：__

乙方（劳务分包方）：（名称）
统一社会信用代码：
法定代表人：
地址：
联系电话：__

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就劳务分包事项达成一致，订立本合同。

一、劳务分包内容

1. 工程名称：__
2. 工程地点：__
3. 劳务分包范围：__
4. 劳务分包工作内容：__

二、合同价款

1. 本合同价款采用以下第__种方式：
（1）固定单价，暂定工程量。
（2）固定总价。
（3）可调价格。

1. 合同价款包括但不限于乙方为完成本合同全部工作内容所需的人工费、管理费、税金、利润及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等全部费用。
2. 合同价款中已包含施工过程中因各种原因导致的停工、窝工、待工等费用。

三、工期

1. 开工日期：_年月_日
2. 竣工日期：_年月_日
3. 总日历天数：__天

四、质量标准
工程质量标准：达到国家现行相关施工验收规范合格标准及图纸设计要求。

五、甲方权利义务

1. 提供施工图纸和技术资料，组织乙方进行图纸会审和技术交底。
2. 提供施工所需的水、电、路及施工场地等基本条件。
3. 对乙方的施工进度、质量、安全生产等进行监督和管理。
4. 按合同约定及时支付劳务分包费用。

六、乙方权利义务

1. 按照合同约定的工作内容和工期要求，组织具有相应资质的劳务人员完成施工任务。
2. 严格按图纸、规范和甲方要求施工，确保工程质量。
3. 加强安全教育和管理，落实安全措施，承担因乙方原因造成的安全事故责任。
4. 接受甲方和有关部门的监督检查。

七、劳务分包费用支付

1. 每月_日，乙方向甲方报送已完工程量报表，经甲方审核后，于日内按审定工程量的_%支付进度款。
2. 工程竣工验收合格后，支付至合同价款的__%。
3. 余款__%作为质量保证金，待保修期满且无质量问题后一次性无息付清。

八、违约责任

1. 甲方未按合同约定支付劳务分包费用的，每逾期一日，按应付未付款的__‰向乙方支付违约金。
2. 乙方施工质量不符合合同约定的，应负责返修直至合格，并承担由此造成的损失。
3. 因乙方原因导致工期延误的，每逾期一日，按合同价款的__‰向甲方支付违约金。

九、争议解决
因履行本合同发生争议，由双方协商解决；协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

1. 本合同一式_份，甲方持份，乙方持_份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
签订日期：年月__日

乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
签订日期：年月__日